今天是
QQ网名昵称-QQ微信头像-QQ签名说说-DaShouLie
当前位置: 主页 > 学习教育 > 范文 > 正文

施工合同补充协议(范本10份)

作者:admin 发布时间: 分类:范文 浏览:


施工合同补充协议(范本10份) 施工合同补充协议(一): 甲方:xx有限公司 乙方:xx有限公司 丙方: 甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行,现经三方...
施工合同补充协议(范本10份)

  施工合同补充协议(一):

  甲方:xx有限公司

  乙方:xx有限公司

  丙方:

  甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行,现经三方达成如下补充协议:

  一、原合同第八条的施工计划与工期变更为:自20xx年 月 日至 月 日,共计 天。

  二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为:乙方施工人员进场开始施工2日内,甲方预付工程款伍万元,主钢构架开始进场安装2日内,甲方预付壹拾万元,安装钢梁及骨架时,甲方再预付贰拾万元。工程竣工后,乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后,10日内付至工程款总造价的95%,剩余5%作为保修金,一年保修期结束后,付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。

  三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元,增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。

  四、乙方向丙方借款 万元(大写 万元)用期六十五天,月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人,直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。

  五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人,并承担连带保证职责。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方,用于偿还乙方借丙方的借款及利息,如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方,甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地施工合同补充协议使用权抵偿给丙方,归丙方所有。另外从 开一条宽 米的通道归丙方无偿使用,同时协助办理相关土地房产变更手续。

  六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突,以本补充协议为准。

  七、本补充协议一式三份,三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  年 月 日

  施工合同补充协议(二):

  合同编号:

  甲方(全称)

  乙方(全称)

  本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

  鉴于:

  (原因)甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情景,在原合同基础上变更合同条款部分资料,特订立以下补充协议。

  一、协议资料变更部分为:

  1、(具体变更条款)

  二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

  除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

  本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

  三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  (公章) (公章)

  法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

  签字:_________________ 签字:_________________

  年 月 日 年 月 日

  施工合同补充协议(三):

  发 包 人:________

  承 包 人:________

  为进一步明确甲乙双方的职责、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情景,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情景下,签定本工程施工合同补充协议。

  一、 工程概况

  1、工程名称:________

  2.工程地址:________

  3.建筑面积:________

  4.结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

  5.设计单位:________

  6.监理单位: ________

  二.工程资料及承包范围

  1. 外墙面砖改为外墙漆

  2. 客厅推拉门取消

  3. 本工程为满七层,结构找坡

  4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光

  5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消

  6. 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。

  7. 其余均按原图施工

  三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

  1.开、竣工日期

  1.1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

  四.付款方式

  本工程按建筑面积一次性包干,____元平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。

  五.合同生效与终止、争议处理

  1. 除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

  2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

  3. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

  4. 本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

  5. 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  银行账号 银行账号:

  签定合同代表: 签定合同代表:

  年 月 日 年 月 日

  施工合同补充协议(四):

  补 充 协 议

  工程名称:

  工程地点:_

  发 包 人:_

  承 包 人:_

  签订日期: 年 月 日

  补 充 协 议

  发包人 : (以下简称:甲方)

  承包人 : (以下简称:乙方)

  经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就 年 月 日签订的就 工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:

  一、 写明具体补充的资料。

  二、如有未尽事宜,双方另行协商。

  三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。

  四、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

  甲方: 乙方:

  (盖章) (盖章)

  法人代表或代理人: 法人代表或代理人:

  年 月 日 年 月 日

  施工合同补充协议(五):

  发包方(以下称甲方):

  法定代表人:

  身份证号码:

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  承包方(以下称乙方):

  法定代表人:

  身份证号码:

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工程的具体情景,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《________》(合同编号________,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,构成本补充协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程资料:

  4、工程承包方式:

  5、工程范围

  二、工程期限

  计划开工日期:____年____月____日。(以甲方下发的书面通知的时光为准);

  风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,能够以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  计划竣工日期:____年____月____日。

  工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、合同价款及支付方式

  1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写:____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)

  2、付款方式:按原合同相关条款执行。

  四、补充协议的最终结算

  补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。

  五、质量标准及验收

  风险提示:工程质量未贴合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。

  乙方对承包范围工程质量负有完全职责,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情景进行施工监督管理。

  六、争议解决

  1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

  2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。

  3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。

  七、合同生效

  本合同自_________________________生效。

  八、合同份数

  本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。

  发包人: (公章)

  法定代表人或其委托代理人: (签字)

  施工合同补充协议(六):

  甲方: 司(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商,达成共识,订立本协议,以资共同遵守执行。

  一、工程概况:

  项目名称: 工程地点: 工程资料: 资金来源: 工程面积:

  二、工程承包范围及承包方式

  承包范围:施工图纸范围内的全部项目工程。

  承包方式:包工、包料、保质量、工期、安全生产、礼貌施工。

  三、合同工期

  双方约定:本工程开工日期为 20xx 年 月 日,竣工日期为20xx年 月 日,有效工期为 600 天。施工合同补充协议四、质量标准 工程质量标准:合格。

  五、结算方式、付款方式

  1、结算方式

  (1)本工程与其全部变更签证结算时定额套用20xx宁夏回族自治区建设工程造价计价依据:《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《建设工程费用定额》,其他费用按国家及自治区有关文件规定执行。材料价差按施工期间宁夏造价管理站颁发的《宁夏建材》信息文件分期进行划价调整,材差文件中未列材料(或暂定价部分)价格按发包人和承包人认可的实际价格调整。

  (2)工程取费标准:该项目工程类别按定额站核定为准,企业类别按本施工企业类别计取。

  (3)项目工程90%用现金结算工程款,房屋抵顶不超过工程造价的10%。

  (4)甲方应在工程竣工之日起60个工作日内完成工程结算,否则视为认可乙方所做的单方结算,相关各方审定签字之日气1个月之内支付到工程结算款的95%,留5%做为工程保修金,保修期满一次性付清。

  (5)甲方切除项目:土方、护坡、降水、电梯、消防、通风、空调及制冷机组。

  2、付款方式

  (1)本工程款的支付形式:现金及房屋抵顶付款共计95%(工程保修费5%,工程保修期满一次性付清)。

  (2)承包人签订施工协议后,发包人开始土方开挖三日内,承包人向发包人交纳工程质量保证金300万元。质量保证金到甲方指定账户

  后,甲方向乙方以书面形式告知进场搭建临时设施及施工前的准备工作。若不按约定时光交纳质量保证金,视为违约,本协议自行解除。

  (3)工程付款结点:第一结点地下钢筋混凝土结构施工到±0。000后支付至已完成工程形象进度的70%;第十层、第十八层钢筋砼结构施工完毕支付至已完工程形象进度结算价款的70%;装饰装修工程按月进度的70%支付工程款;多层主体封顶,按月进度款的70%支付。工程到达竣工验收合格后,在办理竣工验收备案各类手续之前,甲方将工程款支付到已完工程量的90%。

  (4)付款形式:主体封顶后按月进度支付,承包人每月25日提交已完工程量的付款申请书交监理和甲方代表审批后,发包人于次月8日前支付工程形象进度款的70%,拨付工程款时,承包人需供给农民工工资发放表。

  (5)20xx年度能到达三个月施工期的,地下室必须到±0。000,发包人因工期时光不足,致使乙方20xx年度不足三个月施工期限的,甲方应付给乙方70%形象进度款,若付款不到位时,甲方按年息10%向乙方支付违约金。

  (6)乙方停工放人时,涉及农民工工资问题,甲乙双方协商解决。

  (7)工程竣工结算完,甲方不能按合同要求按时按比例支付工程款时,甲方应承担由此给乙方造成的一切经济、法律诉讼等损失,并按年息10%支付违约金。

  六、其他约定

  1、工程质量必须到达合格标准,质量标准的评定以国家或行业的质

  量检验评定标准为依据。经建设方、监理方、甲方认可;因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准,乙方应承担全部职责及经济损失。

  2、在施工过程中,乙方所发生的一切债权债务由乙方自行承担。乙方应将甲方支付工程款优先发放农民工工资,不得拖欠。

  3、乙方不能将本工程转包、倒卖。一经发现,乙方无条件退出,协议终止,所造成的损失及法律职责均由乙方承担。

  4、乙方在施工期间,出现安全、质量事故等全部自我解决。造成的一切经济损失及法律职责由乙方承担,甲方不负任何职责。

  5、礼貌施工,现场维护由乙方负责。

  七、约定条款

  1、乙方进入施工现场完成相应的工作量后,用于本项目的钢材、商品混凝土由甲方供给担保。

  2、协议中的抵房到达预售条件时,根据乙方需求(住宅房或商业房),甲、乙双方签订抵房协议书,按挂牌价每平米降低100元抵顶工程款。

  3、施工许可证办理后进行工程备案,订立工程合同,建设工程合同的各项条款均以本协议为准,办理工程备案发生的费用各自承担相应的费用。

  4、协议第五条第二款第二节中交纳的质量保证金,按照协议第三条约定的进场时光未能进场施工,予以返还。乙方等待甲方项目启动另行进场。若甲方另行发包给其他施工单位,应视为合同欺诈。

  5、乙方承接的项目工程分项工程分包,条件价位同等时,优先安排

  使用甲方推荐的分包队伍。

  6、质量保证金的退付:工程施工至主体封顶退50%,装饰工程完成,竣工验收合格后退50%。

  八、争议的解决

  协议履行过程中发生的争议,双方友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  九、协议生效、分数

  本协议甲乙方双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章,按合同第五条2。2条之约定质量保证金到甲方指定账号后生效。本协议一式捌份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。

  甲方开户银行:

  甲方账号:295750

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  日期: 年 月 日

  施工合同补充协议(七):

  1、墙砼的浇筑和质量要求

  (1) 提前把板缝堵严实,洒水不得过多

  (2) 浇筑时碰见洞口,大角,插板要两边同时下浆,防止移位。

  (3) 第一次下浆不得过高,厚度为50㎝。要振捣到根部,否则容易出现烂根。

  (4) 墙砼浇筑必须分为三次下浆振捣,第一次下浆后要仔细振捣一遍,第二次下的浆捣连同第一次下的浆一次振。第三次下浆振捣时应连同第二次下的浆一齐振捣,最终把第三次下的浆再振捣一次。振动棒应快插慢拨,排出气泡。否则,墙面有麻面,气泡过多。振捣时光要适宜,以砼面上不再有气泡为止。diyifanwen

  (5) 上口的标高要掌握好,高度不够的补的浆要再振捣一遍,否则上头会出现高低施工合同补充协议不平、松散的混凝土。

  (6) 墙上口有松散的砼,梁口需要打錾的,在支顶板模板前及时处理好。

  (7) 浇筑完的砼要及时养护,前3天要不停顿的浇水养护,4~7天墙面上要坚持湿度。(现浇板用棉毡覆盖,剪力墙洒水养护)

  (8) 剪力墙砼施工缝控制在比现浇板底高出15㎜处留置。

  2、顶板砼浇筑和质量要求

  (1) 浇筑顶板砼之前,把模板内杂物清理干净,洒水湿润,搭设马道,禁止操作人员踩踏钢筋。

  (2) 浇筑时绝不能随意向砼里加水

  (3) 扶泵管的人必须是专人负责,且要泵管在前,人在管后,避免踩踏钢筋。

  (4) 掌握标高的人是关键,需专人负责,此人必须认真负责,严格控制板面标高。

  (5) 标高的控制是按提前抄好的50线拉线绳控制,拿刮尺的人手里必须拿尺子控制

  好标高且刮平,标高平整度无误后才能用木抹子抹平,用铁抹子收光,每户平整度误差不得大于5㎜。

  (6) 拉毛时的收光要看火候,基本能上人时才能上人进行收光拉毛。

  (7) 拉毛的纹路必须顺直,精细一致,拉毛要用刮尺放平直,顺刮尺东西方向进行拉毛,第一刷是关键)。

  (8) 压光部必须三遍成活,平整光滑,不留死用。

  (9) 施工缝的剩余砼要及时清理。

  (10)用棉毡覆盖洒水养护,前3天必须不停的养护,放平面控制线时可暂停,以后可适当减少浇水次数,但必须坚持顶板湿度。

  3、砼工程不得出现蜂窝、麻面、漏筋、孔洞、夹渣、疏松、裂缝以及外形缺陷等质量问题。

  4、混凝土泵车到场时、施工人员、机械、工具及洒水湿润等准备工作必须到位,否则罚款200元~1000元。

  5、浇筑过程中振捣、抹面等应按要求施工,否则发现人一次罚款50元。

  6、施工完毕、必须做到工完场清,否则罚款500元。

  7、严禁将剩余的混凝土随意处理(如就地掩埋等),否则罚款500元~20xx元。

  8、养护不及时,发现一次罚款1000元。

  9、混凝土应振捣密实,每个检查件蜂窝面积大于400m㎡罚款100元;孔洞面积大于100m㎡ 罚款200元;露筋每处罚款200元;外形缺陷每处罚款300元;。

  10、 应安全、礼貌施工,所有进入施工现场的人员必须戴安全帽、不得穿拖鞋、否则每人每次罚款5元,经处罚不改者罚工队负责人10000元并清除出场。

  11、 施工中严禁嬉笑、打闹、严禁酒后作业,否则罚款500元~20xx元。

  甲方负责人: 乙方负责人:

  乙方班组代表:

  日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

  施工合同补充协议(八):

  发包人:xx

  承包人:xx

  双方于20xx年5月28日签订了xx工程的《建设工程施工合同》(合同编号:xx)(以下简称原合同)。现因工程需要,将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙,根据本工程的实际情景,经双方协商,特制订本补充协议。本补充协议与原合同具有同等的法律效力。当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准,本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。

  一、工程概况:

  工程名称:xx

  工程地点:xx

  工程资料:xx

  的施工及保修

  资金来源:自筹

  二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装,包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部资料。

  三、合同工期:

  施工工期:合同签订后25个日历日。

  四、质量标准

  工程质量标准:工程质量标准合格。

  五、合同价款

  1、合同暂定总价¥: xx 元(大写:人民币xx元整 )

  2、本工程采用按施工图示及综合单价包干的方式承包。按附件的设计图纸进行施工,钢构围墙工程综合单价按每延米399。8元延长米包干,工程量按实结算,施工长度约为600米。本综合单价为包干价,费用资料与定额解释范围一致,包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、采取的措施、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、礼貌安全施工费用、利润、规费、税金、风险因素,并已研究垃圾排放、材料二次搬运、冬雨季气候条件、政府规定需交纳的费用等因素,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。

  3、工程结算时按实际完成的工程量乘以综合单价得出工程总造价。

  4、其它按原合同(合同编号:FZ-KQ-前期011)相关条款执行。

  六、付款方式

  1、乙方完成本合同范围内的所有工程项目后,向甲方提出付款申请,甲方确认无误后七个工作日内支付至合同总价款的80%。

  2、完成工程验收,且验收合格后,乙方向甲方提交决算报告及决算资料,甲方完成决算审核后,十个工作日内向乙方支付至决算总价的90%。

  3、余款作为工程保修金,本工程保修期为一年,自甲方正式验收合格签订之日开始计算;保修期满后七个工作日内甲方一次性向乙方支付,保修金不计利息。

  4、每次付款前承包人应供给可供发包人财务入账的工程建安发票。

  七、其他未约定的事项均按双方于20xx年5月28日签定的原合同(合同编号:FZ-KQ-前期011)约定资料执行。

  八、本补充协议一式肆份,双方各执贰份。

  九、附件:钢结构围墙设施图纸。

  发包人(公章) 承包人(公章)

  法定代表人: 法定代表人:

  法人代理人: 法人代理人:

  年 月 日

  施工合同补充协议(九):

  甲方:____________实业发展有限公司

  乙方:____________建筑工程公司

  甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:

  一、工程造价:

  1、 土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。

  2、 安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。

  3、 材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

  4、 工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

  5、 乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场礼貌施工措施费双方另行协商。

  6、 由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

  7、 工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

  8、 设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。

  二、甲供工程材料、设备和甲分包工程:

  1、 甲供材料有:钢筋、商品砼。

  2、 甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

  3、 甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

  三、工程款支付:

  1、 在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内,甲方应向乙方支付足______万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在______个月内审核完毕,并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

  2、______年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。

  3、 地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在______日内审核完,并支付结算款的______%,其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。

  4、 上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段,每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在______日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

  5、 工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%,在工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除______%保修款)。当结算时光超过______个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲方付至工程总价的______%,

  四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方供给有关手续后______日内办妥交给甲方。

  五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

  六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。

  七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及______项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  施工合同补充协议(十):

  甲方:________实业发展有限公司

  乙方:____________建筑工程公司

  甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:

  一、工程造价

  1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。

  2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。

  3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

  4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

  5.乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场礼貌施工措施费双方另行协商。

  6.由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

  7.工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

  8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。

  二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

  1.甲供材料有:钢筋、商品砼。

  2.甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

  3.甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

  三、工程款支付

  1.在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内,甲方应向乙方支付足______万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在______个月内审核完毕,并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

  2.______年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。

  3.地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在______日内审核完,并支付结算款的______%,其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。

  4.上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段,每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在______日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

  5.工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%,在工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除______%保修款)。当结算时光超过______个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲方付至工程总价的______%,

  四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方供给有关手续后______日内办妥交给甲方。

  五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

  六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。

  七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及______项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

  甲方:________________

  代表:________________

  乙方:________________

  代表:________________


标签: 


范文排行
最近发表
热门文章
最热TAG
猜你喜欢

关灯